甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、友好、自愿、公平和互利互惠的原则,根据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规,经充分协商,就 工程的施工承包事宜协商一致,达成如下协议。
一、承包内容: (工程量清单如合同附件)
二、工期要求:
三、承包方式;包工不包料(材料甲方提供)乙方负责材料的保管和合理使用。
甲方提供效果图和施工图、施工材料。乙方自行提供施工工具,按甲方施工工艺要求进行施工,并有义务帮助甲方节省材料。乙方负责发放施工人员的工资。
四、付款方式:
承包总价:按图施工,以现场实际工程量计算,除非变更工程量,否则不因其他原因而改变。乙方进场施工工程量达40%时,甲方支付乙方总工价的20%即 元;施工安装完毕,经甲方、乙方、业主三方验收合格,甲方收到业主支付的工程款,5日内甲方支付给乙方完成工程量的97%工费。余3%做为质保金,质保期一年,一年后无质保问题时一次付清。甲方不按时付款的,每日按未付款部分金额的2‰的违约金进行计算。如有增加项目,付款流程同上。
五、甲方的权利和义务
1、甲方必须认真贯彻国家及地方安全生产主管部分颁发的有关生产的方针、政策,严格执行有关法规、法令、条例;
2、甲方应按有关规定对乙方进行审查,确认乙方承包的工程与其资质相符合;
3、甲方应对施工现场进行不定期的安全施工检查指导;
4、甲方根据工程项目内容、要求、特点进行全面安全技术检查;
5、乙方必须给现场的施工人员购买意外工伤保险,意外险的费用由乙方承担。
6、当乙方出现严重违章作业、管理混乱等安全、文明施工严重失控情况下,甲方有权做出停工整顿,限期整改,直到解除工程合同的决定,并拒付工程款。
7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任;
8、因甲方自身原因导致工人无法正常施工的一切后果由甲方自负。因订货周期等客观原因除外。拖延伍日以上的必须支付工人每日每人伍拾元的赔偿。
9、甲方认为确实有必要暂停施工时,就当以书面形式要求乙方暂停施工,并提出书面意见。
10、如甲方有增加工程量必须双方现场确认费用,双方签字后施工。
11、施工期间,甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定,甲方应经常联系乙方,相互协助检查和处理工程施工工中有关的安全、防火工作,预防事故发生。
六、乙方的权利和义务
1、乙方必须遵守国家和本地区有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。必须配备专门的安全生产管理人员,明确责任人,随时检查安全生产情况并做好记录,必须接受甲方,业主或政府有关部门的安全生产检查。
2、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。必须执行安全生产的防护设施,设备验收制度,积极参加有关促进安全生产的各项活动;如有违章作业行为,则乙方自行承担由此带来的罚款、赔偿等经济损失和法律责任,且甲方有权终止合同。
3、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动保护用品,凡进入施工现场的人员,必须佩带安全帽,高处作业须系好安全带。
4、乙方进入施工现场入口处及危险作业部位就挂有安全警告标牌。在邻近的街巷、道路、在施工时,必须搭设防护栅栏等可靠、有效的安全防护设施和禁止标志。
5、必须抓好安全生产教育,所有参与施工的人员都必须经过入场前的安全教育和岗位安全操作规程教育,未经安全教育的,不得进入施工现场,不得录用无身份证的人员和未满十八岁的童工。
6、必须提供施工人员的身份证复印件给甲方,高空作业人员须提供高空作业证。
7、施工期间,乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作,乙方应经常联系甲方,相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作,预付事故发生。
8、质保期内,如出现故障的,由甲方承担灯具、配件及维修人工费、差旅费。
如因乙方安装 不当原因导致故障或脱落物,乙方自行承担所有费用。
七、违约责任
1、如因甲方原因造成的工期拖延一个星期以上的,甲方必须赔偿本合同金额的1‰日的违约金(业主原因和不可控制因素除外)。
2、甲方工程未完工就撤场不做,造成乙方工程不能完成,甲方必须支付乙方本合同已完成的工程施工费用。
3、如因乙方原因造成的工期拖延壹个星期以上致使甲方收款不及时,乙方必须支付甲方本合同金额的1%日的违约金。
4、如因乙方不配合甲方项目经理施工安排,导致工程无法验收、工期拖延等,产生的后果乙方必须承担,并赔偿甲方和业主合同总造价的10%损失。
5、乙方工程未完工就撤场不做,造成甲方工程不能及时完成的,甲方拒付乙方所有工程款,并按甲方和业主合同总造价的10%处罚。甲方另安排施工队。
6、乙方操作不当浪费材料的,甲方有权按相应金额从乙方工程款中扣除。
7、乙方未能及时维修,造成甲方收款不及时等一系列问题的。甲方有权拖延乙方工程款,
并且乙方必须赔偿本合同金额的1%每日的违约金。
8、乙方必须严格保护好现场业主及甲方的成品及材料(包括墙面、天花、地板、灯具等),如导致成品损坏及材料丢失乙方应赔偿相应损失,因此延误工期一切后果乙方承担。由每延期一天乙方向甲方支付本合同金额的1%违约金。
八、验收标准
乙方的施工工艺为甲方一次全亮灯和按施工效果图一致为准。
九、若工程出现人力不可抗拒的损坏情况,甲、乙双方友好协商。
十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签章后生效,本协议未尽事宜,双方友好协商,协商不成的可向甲方所在地人民法院诉讼解决,双方认可的补充条款与本协议具有同等法律效力。
甲方(章): 乙方(章):
法 人 : 法 人:
授 权 人: 授 权 人:
年 月 日 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容