· 赣建价[2018]5号文规定，人工费调整日期以前签订的合同，只能按照签订合同时的定额人工费执行。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.根据《工程量清单计价规范》（2013）规定，投标人应该承担的涨价风险是[ ]。
· · 材料价格上涨6%
· 机械台班费价格上涨12%
· 工程设备价格上涨4%
· 增值税率上调2%
多选题
· 1.投标前所作的合同分析内容包括[ ]。
· · A.合同背景分析
· B.合同形式分析
· C.合同担保分析
· D.合同条款分析
· E.合同纠纷解决
· .计算建筑工程的清单综合单价时，管理费以定额人工与定额机械费之和为计费基础。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.下列选项不属于措施费的是[ ]。
· · 排水降水
· 工程暂估价
· 模板
· 脚手架
多选题
· 1.下列选项属于清单综合单价组成部分的是[ ]。
· · A.人工费
· B.材料费
· C.机械费
· D.管理费
· E.计日工
· .投标报价分析计算出来的挖潜盈余，用于企业投标的最高报价。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.根据江西省2017费用定额清单计价程序，土建工程管理费、附加税和利润计算基础是[ ]。
· · 定额人工费
· 定额人工费+定额机械费
· 定额人工+定额材料+定额机械
· 定额机械费
多选题
· 1.根据赣建价[2019]1号文以及江西2017费用定额的规定，下列说法正确的是[ ]。
· · A.材料费归类汇总，分别按各自所属材料的平均税率除税
· B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率
· C.安全文明施工费中没有可抵扣进项税
· D.规费计算依据的定额机械费包含有进项税
· E.其他总价措施费以人工费为计费基础，没有可抵扣的进项税
· 根据增加建议法策略，可以自行修改认为不合理的方案，然后提出报价，对原方案可不提供报价。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.下列报价技巧可以提供两个报价的是[ ]。
· · 不平衡报价法
· 多方案报价法
· 突然降价法
· 许诺优惠条件
多选题
· 1.关于不平衡报价技巧，下列说法正确的是[ ]。
· · A.总价不变，某些项目报价调高，某些项目报价调低
· B.适用于总价合同
· C.一般早期完工的项目报价调高，后期完工的项目报价调低
· D.预计以后工程量增加的项目提高报价，工程量减少的项目降低报价
· E.施工方案实施可能性较大的项目提高报价，对实施可能性较小的项目降低报价
· .平整场地超过±30cm，清单仍旧以平整场地子目列项。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.下列选项不属于评标形式审查内容的是[ ]。
· · 投标人的名称是否一致
· 投标函的签字盖章是否完整
· 投标报价的范围是否符合
· 投标文件的格式是否符合
多选题
· 1.下列关于沟槽、基坑的说法正确的是[ ]。
· · A.挖基坑清单子目基坑底面积应小于等于20m2
· B.槽长大于槽宽3倍以上属于挖沟槽子目
· C.槽宽3m以内的属于挖沟槽子目
· D.基坑底面积大于20m2属于挖土方子目
· E.槽宽3m以上的属于挖土方子目
· 1.下列关于砌筑工程的基础与墙身划分，正确的是[ ]。
· · 使用相同材料有地下室者，以地下室室内设计地面为界
· 使用相同材料，基础与墙身以设计室外地坪为界
· 使用不同材料，位于设计室内地面±300mm以内，以室内地坪为界
· 使用不同材料，超出设计室内地面±300mm，以不同材料为分界线
多选题
· 1.根据江西省2017定额规定，下列关于混凝土板的说法正确的是[ ]。
· · A.无次梁现浇板，板和梁可以合并计算执行有梁板子目
· B.没有现浇板的梁，执行现浇单梁子目
· C.有柱和柱帽的板，执行无梁板子目
· D.有主次梁的现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目
· E.以墙为支撑的现浇板，执行现浇平板子目
· 1.电线建筑安装与室外市政工程划分，以建筑外墙1.5m为界，1.5m以内为建筑安装相应子目，1.5m以外为市政工程相应子目。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.下列关于防水工程的说法错误的是[ ]。
· · 量
屋面防水伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算，并入平面工程
· 卷材防水附加层套用卷材防水相应项目，人工乘以相应的系数
· 零星部位防水，人工乘需乘以相应的系数
· 单个房间楼地面面积≤8m2时，人工乘以相应的系数
多选题
· 1.已经执行综合脚手架，下列可另执行单项脚手架项目的是[ ]。
· · A.满堂基础
· B.高度在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础
· C.砌筑高度在3.6m以外的砖内墙
· D.砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙
· E.墙面高度在3.6m以外的内墙粉饰
· 1.某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项合同估算价280万元，不需要招标。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购方式有几种？
· · 2种
· 3种
· 4种
· 5种
多选题
· 1.建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：
· · A.营业执照
· B.主要设备清单
· C.有效期内的安全生产许可证
· D.财务审计报告
· E.资质证书
· 1.某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项合同估算价280万元，不需要招标。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购方式有几种？
· · 2种
· 3种
· 4种
· 5种
多选题
· 1.建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：
· · A.营业执照
· B.主要设备清单
· C.有效期内的安全生产许可证
· D.财务审计报告
· E.资质证书
· 1.项目成本计划由项目组织机构负责编制。（ ）
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.施工成本由直接成本和间接成本所组成，其中间接成本主要是指（ ）。
· · 人工费、材料费、机具使用费
· 企业管理费
· 企业管理费、利润
· 施工措施费
· 编制项目成本计划就是编制项目成本报表。（ ）
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.施工成本计划管理机构一般由（ ）担任组长。
· · 项目经理
· 商务经理
· 项目总工
· 项目部预算员
· 工程实施过程中，所有的工程变更都必须有监理人发布的变更指示承包人才能执行。（ ）
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.根据工程量清单计价规范（2013），某分项工程的实际工程量为清单工程量的112%，下列说法正确的是（ ）。
· · 该分项工程按合同约定单价结算
· 该分项工程结算单价需重新认定
· 该分项工程超过工程量清单部分需要重新认定单价
· 该分项工程按工程量清单工程量结算
· .根据清单计价规范（2013），如果某分项工程发生变更后，其工程量增减在合同约定
的幅度范围以内，其单价一定不需要调整。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某项目在实际施工过程中，由于地质环境等问题，发现原设计中的50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了更好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70mm，其他做法不变。此项变更适用于变更项目估价的（ ）。
· · 适用原则
· 类似原则
· 新综合单价原则
· 以上都可以
· 1.承包人可以向发包人索赔，反之，发包人也可以向承包人索赔。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A，施工过程中因业主原因导致分包商A费用增加，下列说法中正确的是（ ）。
· · 分包商A可以向业主索赔
· 分包商A不能索赔
· 分包商A可以向承包商索赔，承包商向业主索赔
· 分包商A不可以向承包商索赔，承包商可以向业主索赔
· .对于持续性索赔事件，承包人可以在索赔事件结束后的28天内提交最终索赔报告。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.下列关于索赔意向通知的说法正确的是（ ）。
· · 索赔意向通知需要计算详细的工期损失和费用损失
· 索赔意向通知需要说明索赔的依据和理由
· 索赔意向通知应当在索赔事件发生后14天内向监理人提交
· 索赔意向通知不需要描述索赔事件
· 1.承包人向发包人索赔机械窝工费时，都应按照机械租赁市场价计算。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.下列不可抗力事件发生后产生的后果中，应当由承包人承担的是（ ）。
· · 承包人施工用设备损坏
· 发包人人员伤亡
· 永久工程的损坏
· 不可抗力事件后发包人要求赶工而增加的赶工费
· 1.监理人应当在收到承包人的工程进度款申请报表14天内完成审查并报送发包人审批。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占的比重为60%，合同约定预付款从未施工工程的材料和构配件的价值刚好等于预付款时开始起扣，则预付款的起扣点为（ ）万元。
· · 75
· 180
· 225
· 255
· 1.在进行结算价格调整时，在按月结算模式下，2018年12月进度款的结算价格以2018年12月的价格信息为准。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某施工合同规定，因材料价格波动超过5%从而影响合同价格时，采用造价信息进行
价格调整。已知某材料在投标时的基准价格为200元/m，承包商的材料报价为180元/m，下列关于该项材料结算价的说法正确的是（ ）。
· · 当实际材料价格低于180元/m时，超过部分据实调整
· 当实际材料价格高于200元/m时，超过部分据实调整
· 当实际材料价格低于190元/m时，超过部分据实调整
· 当实际材料价格高于210元/m时，超过部分据实调整
· .只有一般纳税人才可以开具增值税专用发票。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.现行的建筑业增值税税率为（ ）。
· · 0.17
· 0.11
· 0.1
· 0.09
· 1.进行招投标过程中，招标文件的要求不得高于法律规定。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.关于联合体投标的说法,正确的是()
· · 招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成
· 资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人
· 投标
招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体
· 联合体各方在同招标项月中可以以自己名义单独投标
· 1.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.关于开标的说法,正确的是（）
· · 开标应当在据标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
· 开标地点不必为招标文件中预先确定的地点
· 开标由招标人以外的人主持,邀请所有投标人参加
· 开标过程应当记录,并存档备查
· .经公开招标确定中标单位，招标人发出中标通知书后，中标人拒绝签订合同的，应当承当法律责任。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.评标委员会由（）组建。
· · 招标人
· 招标代理机构
· 投标人推荐
· 招标人和投标人共同确定
· .施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的，应当认定为挂靠。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。
· · 发出之日
· 作出之日
· 盖章之日
· 收到之日
· 建设工程开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.关于留置的说法，正确的是( )。
· · 留置权属于债权
· 债权人不负责保管留置物
· 设工程合同可以适用留置权
· 留置权基于法定而产生
· 1.当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人可以以此为由主张工期顺延。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.在施工合同中,就施工行为而言，债权人是（）
· · 建设单位
· 设计单位
· 施工企业
· 监理单位
· .根据《建设工程质量管理条例》,设计中对有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。
· · 1
· 3
· 2
· 6
· 1.当事人对建设工程开工日期有争议的，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是（）。
· · 建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
· 建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
· 工程监理单位不能与建设单位有隶属关系
· 工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系
· 1.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得进入下一道工序的施
工。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.关于履约保证金的说法,正确的是（）。
· · 履约保证金不得低于中标合同金额的10%
· 中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损
失超过履约保证金数额的,对超过部分不予赔偿
· 招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交
· 施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保
· 1.在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和救火等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，适用《建设工程安全生产条例》。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出
· · 市质量监督站
· 市建设行政主管部门
· 区质量监督站
· 区建设行政主管部门
· 1.发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.关于工程总承包的说法,正确的是（）
· · 采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采
购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责
· 工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企
业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务
· 设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设
计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责
· 交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成
· 1.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金20万元。采购人按照约定向供应商交付定金15万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是( )万元。
· · 30
· 20
· 15
· 35
· 1.发包人欠付工程款，实际施工人怠于追偿的，承包人可以将发包人、实际施工人列为共同被告。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.关于总分包单位的质量责任的说法，正确（）。
· · 分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责
· 分包单位应当接受总承包单位的质量管理
· 总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任
· 分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿
· 1.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，经施工单位修复后验收合
格，承包人自行承担修复费用。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（?）报告。
· · 竣工验收合格
· 建筑节能合格
· 建筑节能达标
· 能耗验收合格
· 1.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，但发包人可以根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某项目施工完毕，发包人拒付工程款，（）可以根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿？
· · 与承包人订立分包合同的实际施工人。
· 防水专业分包人。
· 项目材料供应商。
· 与发包人订立施工合同的承包人。
· 1.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为5年。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是（）。
· · 同一工程分期施工
· 发包方同意更换项目负责人
· 承包方同意更换项目负责人
· 停工超过120天承包方认为需要调整的
· 1.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中，经法院释明，承包人申请鉴定但未支付鉴定费用，二审诉讼中承包人再次申请鉴定的，人民法院下列处理方法中哪种是不正确的？
· · 不予准许承包人的鉴定申请。
· 人民法院认为确有必要的，发回重审。
· 人民法院认为确有必要的，同意鉴定。
· 法院认为无必要的，不予准许承包人的鉴定申请
· 1.施工单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交
建设项目档案。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.某施工单位经正常招投标程序中标某市政项目，随后跟建设单位签订了与中标通知书关于工期、价款约定不一致的建设工程施工合同并进行了备案，项目开工之前又跟建设单位签订了与备案合同、中标通知书关于工期、价款约定不一致的补充合同作为实际履行的合同。后双方因工程款结算发生纠纷，施工单位欲起诉建设单位，应当以（）为结算依据？
· · 实际履行的补充合同。
· 招投标文件。
· 备案的施工合同。
· 视实际情况选择对自身结算工程款有利的。
· 1.发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金提出反诉的，人民法院可以合并审理。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。
· · 延误的工期
经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和
· 经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建
设单位承担延误的工期
· 经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位承担由此延误的工期并支付施
工企业合理的利润
· 的工期
经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误
· 1.建设工程施工合同无效,将会产生赔偿损失、继续履行、支付违约金等法律后果。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
· · 继续按设计文件和图纸施工
· 对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
· 对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进
行施工及时提出意见和建议
· 及时提出意见和建议
· 1.建筑业对国计民生关系十分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.（）是建筑工业化的重要组成部分，势必极大地提升我国建筑业的生产效率。
· · 装配式建筑
· BIM技术
· 大数据公司
· 互联网购物
· 1.长期以来，我国建筑业的很多问题不是孤立的，可以说是系统性的，与现有建筑市场监管体制机制不畅密切相关。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.随着全国统一建筑市场的推进，资质管理和行政审批等措施的改革，必将为建筑业带来更为（）的发展环境。
· · 高效
· 严格
· 宽松
· 国际化
· 1.我们要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.要缩小必须招标的工程建设项目范围，让社会投资工程的建设单位自主决定发包方式。充分尊重市场主体意愿，体现“谁（）、谁决策”的理念。
· · 管理
· 负责
· 使用
· 投资
· 建筑业产生的大量数据交互和共享是需要有统一的数据标准。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.建筑业改革发展的核心是（）？
· · 集约化
· 市场化
· 专业化
· 信息化
· 1.项目经理需要掌握项目管理知识和工程项目相关的技术知识、经济知识和法律知识，只要满足会干的知识要求就行
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.随着项目经理能力的不断提升，会有机会进入组织（企业）的（）工作，应重视逐步培养项目经理的宏观思维、战略分析和经营管理能力
· · 高层
· 中层
· 基层
· 底层
· 1.一个施工企业如有多个项目同时在施工，则可按企业经营管理的需要选择若干个项目，组成一个或多个项目组合，以便相对集中进行有效管理
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.项目组合关注确保项目集和项目能够按照组织战略的关联与一致性进行（）地资源配置
· · 统一
· 分散
· 优先级
· 智能化
· .项目管理的目标是又快、又好、又便宜
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.P系统的主要功能包括（）控制线和费用控制线等二条控制主线、八条管理副线
· · 质量
· 安全
· 进度
· 信息
· 1.BIM的用途决定了BIM模型细节的精度，现阶段一般只需一个BIM工具就能能完成所有的工作。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.现阶段，大家越来越清楚BIM的价值所在，BIM应该是以（）为源头，要从设计开始贯彻应用BIM，最终的目的是缩短工期、减少拆改、节约财务成本，提高品质。
· · 政府
· 业主
· 设计
· 施工
· 1.建设智慧工地在实现绿色建造、引领信息技术应用、提升社会综合竞争力等方面具有重要意义。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.（）是运用信息化手段，通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈。
· · 文明工地
· 秀美乡村
· 舒美公路
· 智慧工地
· .没收违法所得、没收非法财物、没收财产属于行政责任。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人在同一时期只能承担（）工程的管理工作。
· · 一个
· 二个
· 三个
· 最多不超过三个
· 1.注册建造师没有按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正，逾期未改正的可以罚款1000元至10000元。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予（）。
· · 民事处分
· 行政处分
· 刑事处分
· 党纪处分
· 1.4、建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，不需要追究法律责任。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何施工单位的主
要负责人、项目负责人。
· · 1年
· 2年
· 3年
· 5年
· 1.注册建造师在执业过程中按照规定应组织对所使用的建筑材料、构配件和设备进行检验，检验不合格应谨慎使用。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度（）负责。
· · 全面
· 主要
· 首要
· 不需
· 1.注册建造师是工程项目实施管理的核心岗位，其职业道德素质的高低直接影响到工程项目建设顺利运作，其执业行为直接关系到工程项目的成败。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.职业道德依靠文化、内心信念和习惯，通过员工的（）实现。
· · 自律
· 教育
· 制裁
· 学习
· .规范注册建造师的执业行为是提高工程项目管理水平、保证工程质量和安全的前提条件。
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.注册建造师应廉洁自律，严格按照（）规定履行义务，不得索取、受贿或谋取合同约定费用以外的其他礼金、财务等利益
· · 法律
· 法规
· 规则
· 合同
· .50-60公斤伤病员急性出血量一般超过80-100毫升可引起轻度休克.（）
· · 正确
· 错误
单选题
· 1.心肺复苏中必须开放气道的原因是（ ）
· · 便于判断呼吸
· 便于观察伤员
· 防止颈椎损伤
· 防止舌根后坠阻塞气道
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容