第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币 元（￥ ）
履约保证金合同1
作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给
乙方的合同预付工程款中扣除。
甲方：
第四条赔偿
乙方：
保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格
有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施
银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利
诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
于建设工程施工合同支付的资金证明。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包
第七条 争议的解决
括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生
时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第 1 页 共 7 页
履约保证金合同(5篇)
本文格式为Word版，下载可任意编辑
争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条 其他
本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：
履约保证金合同2
甲方：_________
乙方：_________
本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条概况
鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围
为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第 2 页 共 7 页
本文格式为Word版，下载可任意编辑
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的_________%，金额：_________大写人民币_________元（￥_________）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式
为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间
自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。 第六条资金证明
乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他
本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人或授权代理人（签字）：_________ 法定代表人或授权代理人（签字）：_________
第 3 页 共 7 页
本文格式为Word版，下载可任意编辑
_________年_________月_________日 履约保证金合同3
甲方（全称）： *** 乙方（全称）：
本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条保证金
鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条 保证金缴纳时间
乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约
保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。 第三条 保证金额
乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 *** 元（￥ ***元 ）作为履约保证金交付给甲方。 第四条 保证期间
自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。
保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形 成），返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。 第五条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第 4 页 共 7 页
本文格式为Word版，下载可任意编辑
第六条 其他
本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。 【案例】：
甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲 甲方：（公章） 乙方：（公章） 地址：*** 地址： 邮政编码：***邮政编码： 法定代表人法定代表人
或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）：人：
电话：**** 电话： 传真：*** 传真：
开户银行：*** 开户银行： 帐号：***帐号： 履约保证金合同4
方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在经办是出租方毁约其有权进行索赔。 【分析】：
实际上乙方的这种想法仅对了一半。
理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。 乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢? 实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙
第 5 页 共 7 页
经办人： 本文格式为Word版，下载可任意编辑
方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的.索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。
乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。 但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。
履约保证金合同5
合同编号：__________ 甲方：**贸易有限公司 法定代表人：地址： 乙方：
法定代表人：地址：
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为
____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务
第 6 页 共 7 页
本文格式为Word版，下载可任意编辑
后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额
乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。
第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照
合同相关约定退还保证金给乙方。
第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：
年月日年月日
合同签署地：东莞市莞城区
第 7 页 共 7 页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容